...SÜRECİ : Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde... ...İDDİALARI :Davacı tarafından, hakedişlerin zamanında ödenmediği... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere... ...bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...

...sonra düzenlenen tüm geçici hakedişleri yüklenicinin ihtirazi kayıtla... Yapım işi ”   isimler altında herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir... ...yaşandığı ve idaresince bu gecikmelere karşılık 668 gün...

...Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı... ...giderilmesinde yükleniciden kaynaklı gecikme yaşanması sebebi ile bu... ...cinsinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin fiyat farkı... 2) Herhangi bir aya ait iş programına...

...2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir... ...lirtilen nedenlerle, gecikme cezası kesilmemesinden kaynaklana... Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim...

...işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı... ...quot;Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene... ...bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili... ...süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün ek...

...ve aynı zamanda sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz... ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada...

...hesaplanan 81 günlük gecikme cezasının tahsiline karar verilmiştir... maddesi uyarınca yapılan işlerin zaman planlamasının... ...00 TL ceza uygulandığını, gecikme cezasının zararın doğduğu...

Yapım işlerine ait tip sözleşmenin... ...teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında... ...İhale Genel Tebliği’nin “Yapım işlerinde iş kalemi miktarının...

...rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması... ...bedelinin %0,01 oranında) gecikme cezasının kesilmemesi sonucu kamu... ...Yapılan İşler Listesi” nin işlerin cinsi sütununda 2 adet... ...sahada bilfiil çalıştığı ve herhangi bir eksik çalışmanın söz...