...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...yapıldıktan sonra, ilgili yapım işine ait 2021 yılı... ...arasındaki devresi olan 42 günlük süre dâhil, 450 gün ve ilk... ...gerekçesi ile verildiğinin kabulünü gerektirdiği, bu... ...Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde...

...dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu... ...Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi... 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...yetkisinin bulunduğu, ancak idari işlemlerin amacının kamu... ...aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...rağmen yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir... ...buna göre hazırladığı kabul edilir. Geçici kabul işlemi ise...

...onayının bulunduğu, bu hakedişlerin toplam tutarının... ...Belediyesi’nde görev yaptığı, bu süreçte “Başakşehir Stadyum... ç) Geçici kabulü yapılmış... ...hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde... ...olduğu tarihte düzenlendiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama...

...taahhütname vermesi ve iş süresince istihdam etmesi nedeniyle... ...maddesinin (2).bendinde; “Yapım işleri yürütülen... ...eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek... ...incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün...

...mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen karara... ...tarafından sözleşmede belirtilen sürede tamamlanmadığını... ...“Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, tekni... ...tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin... ...günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur...

...ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar... ...işin ayıplı ifa edildiğini, geçici kabulün yapılamadığını... ...verilmediğini, bazı işlerin yine de yapımasına çaba gösterildiğini...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...ve sözleşme konusu işin geçici kabulü 01/11/2013 tarihinde... Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 44. ...sorumlulukları bakımından Yapım işleri Genel Şartnamesinde...

...nazara alınarak davanın kabulüne dair verilen karar... Okulu Yapımı konulu sözleşmede... ...kullanılmaması, takviyesi için gerekli işlemlerin başlatılması... ...yüklenici davaya ve ıslaha karşı süresi içinde zamanaşımı... ...tarihinde, ikinci sözleşmenin geçici kabulünün de 14.11...