..Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi ” nde; iş yeri tesliminin havanın... Bu Kanun kapsamındaki idarelerce … yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda... ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde...

...düzenlemelere yer verilemeyeceğinin hüküm altına alındığı, ancak Teknik Şartname'... ...İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının... ...Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır....

...parametreler, kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite... ...kısaltabileceği, bu uygulamanın ise Anayasal güvence altındaki hak arama özgürlüğü ve hukuk devleti... ...maddesinde  “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece...

...programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” , ...sürüncemede kaldığı tespit edildiğinden, bu işlerin ihale edilebilmesi için proje maliyetinin... ...dilimleri, imalatların niteliği, teknik özelliği, yapım süreleri gibi hususlar esas alınarak iş...

...olarak iş programının revize edilmesi hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın... ...olarak 05/10/2021 tarihinde ihalesi yapılan yapım işinin 04/11/2021 tarihinde sözleşmeye... “Ödeme yeri ve şartları” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesinde; “11.2.

Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. -Atış Poligonu yapım işini 33.462.000,00 TL anahtar teslimi... ...oldukça farklı olması nedeniyle zemin kazı işlerinin işin yapım maliyetlerini önemle artırdığından...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ Esas yönünden inceleme: Yüklenici ile idare arasında ... Yapım İşi”nde yüklenici ... ...kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli olmadığını... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...bağlanan “Adana Adalet Sarayı İkmal İnşaatı Yapım” işinde; uygulama projesi, mahal listesi... Yüklenicinin görüş ve talebi; İşin anahtar... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat... .Yapım İşi” nde, hafriyat istiap bedelindeki... ...enicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenici, hafriyat istiap bedelinin analizlerd...

...İtme) İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı... ...öngörülmüş ve birim fiyatının gösterilmiş olması yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma hakkını... ...yapılacak tüm sürme betonarme boruların siparişlerinin verildiği, bağlantısı ve sözleşmesi...