İhale konusu işin/alımın; a) Adı: Aydın 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi b) Türü: Yapım işleri c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 2005H03-738 (2005H032940 - Yurt İnşaatları) …

Hükümleri bulunmakta olup; Bu hükümler kapsamında, yüklenici söz konusu yapım işinde kendisine ihale dokümanı olarak verilen elektrik uygulama projeleri kapsamında tesisin enerji teminine yönelik bağlantı imalatlarını sözleşme bedeli dâhilinde yapmakla yükümlüdür.

...gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün olmadığı, yüklenicinin, ihale dokümanı olmayan yaklaşık maliyetteki iş kalemleri ve/veya miktarlarından sorumlu tutulmasının sözleşme hükümlerine ve mevzuatına uygun olmadığı, Anahtar teslimi götürü bedel yapım işinde; idare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...Köyü)” gerekçesiyle hakedişlerle Aralık 2021 öncesi ödemesi yapılan ödenek dilimlerinin, ödenek... ...düzenlendiği” bilgisinin tebliğ edildiği, bütçe değişikliğinden dolayı yüklenici firmaya 195 gün... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi eki “ Tip Sözleşmenin ” “ ...inci maddesinin (a) fıkrasında; “a)Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye...

...tarihinde yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin 500 (beşyüz) gün, sözleşmenin... Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi” nde; 2 nci süre uzatımına bağlı... ...inci maddesinin (a) fıkrasında; “a)Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye... Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı...

Rüzgar Enerji Santrali Yapım İşi” nde; … ...Santralinin 12/10/2019 tarihinde arıza yaptığı, işin teknik şartnamesinin 8.7. ...Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler... Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.” “

... Yozgat-Merkez Büyükmahal Göleti İnşaatı Yapım işi ihalesi uhdesinde kalan davacı şirket ... istinaden işin süresinin 650 takvim günü, işin bitim tarihinin 28/12/2013 olarak ve havanın fen ... nezaretinde yürütülmesi gerektiği, ayrıca önce enjeksiyon başlık betonunun kaldırılıp proje ve teknik şartname esaslarına göre temizlik yapıldıktan ...

...İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten... ...İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak... ...yerlerde kazı kırım ve boru tamir ek yapılması” işinde; arızalı olan PPRC 160 ile PPRC 250 mm... ...2 nci maddesi gereği somut anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir...

Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “ ...karşılık ilave bir sürenin verilmediği ve uygulama projesinin hazırlanma süreci olarak değerlendirilen... tesisleri yapım işi” nde, 4735 sayılı Kanun’un geçici... ...03/2021 tarih ve 66062 sayılı yazısı ile gönderilmiştir.

...alınacağını bildirdiği, belirtilen yerin proje sahasında olmaması sebebiyle de hazineye... .Yapım İşi” nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat... ...temin edilememesinden kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması...