... imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve bunlara ... bu isteğinin kabul edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu, bu sebeple haksız şekilde ... ... ... işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınacağını, yine ... tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına getirdiğini ...

...Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata ve işin sözleşmesine aykırı bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde... ... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

...değerlendirildiğine, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası (b) bendindeki “Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve birim fiyatının gösterilmiş olması yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma...

Bahse konu yapım işinin yürütülmesi sırasında, idaresince, zorunlu sebeplerle 11 adet yeni iş kaleminin... ... ...şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş...

...istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu... ... ...uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.” hükümleri mevcuttur.

... zorunluluğu ortaya çıktığı durumlarda yapılan işin bedeli tespit edilecek yeni birim fiyat üzerinden ödenirken ... yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler, idarede veya diğer idarelerde mevcut ... diğer idarelerin sözleşmeye bağladığı benzer yapım işlerinde ortaya çıkan fiyatlar veya ticaret ...

... Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında ... farkı esaslarını tespite, Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili bulunmaktadır ...

Konsorsiyumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir. ... ...23’üncü maddesinde, sehven “sıra” yerine “adet” kelimesinin kullanıldığını, yapım işine ait sözleşmede, personelden bahsedilirken “Nitelik Ve Sıra” tabiri yerine sehven...

... ...Şartnamenin ekinde bulunan ilgi (d) teknik şartnamesine istinaden yapılacak işin alt yapı yapım işi olması nedeniyle, Başkent Doğalgaz G.Y.O A.Ş.

...öngörülmediğinden sözleşme yılı yerine işin fiili olarak yapıldığı döneme ait birim fiyatların kullanılmasında sakınca bulunmadığı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede... ... ...kararlarında da belirtildiği üzere, tarafların Yapım işleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesi öncelikleri doğrultusunda teklif, sözleşme hükümleri ve imalatın ekonomik...