...artışı olduğunu iddia etseler de, söz konusu iş artışı olur tarihinin ... Yapım İşi”nde yüklenici ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... olarak belirlenmiştir. olarak belirlenmişken idare ... Yapım İşi”nde, yüklenici ... olarak yeniden belirlemiştir.

...İlçelerinin Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata ve... ...5) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

İnşaatı İşinde, iş artışı kapsamında sonradan projeye dahil edilen... TL iş artışı yapılmıştır. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) &quot... ...Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 30'uncu maddesinin birinci fıkrasının...

... imzalanan sözleşmede işin başlama, bitiş ve işin yapım programının belirlendiğini, işyerinin davacıya ... personelin olmadığının, öngörülen sürede işin bitirilmesinin mümkün olmadığının, yapılan yolun ... standartlara ve projeye uygun olmadığının, iş artışı kapsamında Şehit ...

... göstereceği yer, şart, onaylanan projeler ve zamanlarda yapım şartlarına bağlı olarak yer tesliminin yapılması ... idare tarafından tespit edilebileceği, İş artışına karşılık verilen süreler hariç, mücbir ... sürede harcanamayan ödeneğin de tespit edilerek, işin özelliği ve ödenek durumuna bağlı olarak,  hem ... revize iş programına göre, taraflarca iş ve işlemlerin (fiyat farkı hesaplanması dâhil) yürütülmesi ...

Yapım işlerine ait tip sözleşmenin “İş kalemi ... alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20’yi aşan artışın meydana ... aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan (örnekteki gibi, %50-%20=%30 ‘luk kısmına ...

… taahhüdünde yapımı gerçekleştirilen “… tarihli gerekçe raporu ile … adlı taş ile değiştirilmiştir. Proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen …, ...ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca...

… (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...sözleşme bedelli … İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi’nde; süre uzatım kararına istinaden... İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu... ...gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden...

olarak, değiştirilmiştir. 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1. ...sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan... ...oranını aşan bir artış meydana gelmesi ve artışın sözleşme bedelinin % 1’ini geçmesi... ...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28 inci...