...olarak yapıldığının tutanak altına alındığını, oysa sözleşmeyi... ...davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama... ...uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma... ...yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici...

Yapım İşi”nin sözleşmesinde... ...bulunmayan ve fiyatı belli olmayan işler için yapılan yeni birim... ...İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay... Söz konusu yapım işine ilişkin sözleşmenin “Fiyat...

...bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi” nde, ihale sonucuna... ...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen bir... ...süresi, ihale tarihinden itibaren 60-altmış takvim günüdür. ...uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari...

...Çakmak Mahallesi Sulama Göleti Yapım İşi ” nin yürütülmesi... ...amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi... ...dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. ...içerisinde % 60 olarak düzenlendiği, işin havanın fen noktasından...

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. ...ihalesi yapılan “Saha Tanzimi Yapım İşi” uhdesinde kalan... ...yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi... ...borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki...

...borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki... ...ihalesi yapılan “Saha Tanzimi Yapım İşi” uhdesinde kalan... d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. ...yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi...

...2020 olduğu, işe ait elektrik altyapı projelerinde enerji alınacak... .Yapım İşi” nde, süre uzatımı... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde... ...edilememesinden kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul...

...bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi” nde, fiyat farkı... ...sün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 02/11/2020... ...hesaplanması öngörülmeyen işler” işler başlıklı 9 uncu maddesinde... ...Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları...

...yapılmasına karar verildiği, yapımından vazgeçilen diyabaz... ...diyabazdan üst sınıfta ve daha alt katmanlardan çıkarılabilen... ...fiyatın tespiti yapılacak imalat değişikliğinin belirlendiği zamanda... ...belirtilen sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespitinde...

...teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde, isteklilerin teklifini... Yapım işi” nde, doğal gaz abone... ...nin; “Açıklamalar” başlığı altında, “Binaların bütün abonelikleri... ...projelerinde, “Reglajdan 300 mbar Gaz girişi” notu ile servis vanası...