Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. İkmal İnşaatı Yapım İşi” nde; 20/12/2021 tarihinde... ...kısmi düzeltmenin yapı denetim görevlilerince değerlendirilerek geçici kabul...

...Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı... Somut olayda kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmali ile...

...Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi ” nde; iş yeri tesliminin... ...tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan...

...Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı... ...gerçekleştirme görevlileri ve harcama yetkililerinden tazminine ilişkin hüküm...

Dava konusu baraj yapım işinde işin başından itibaren... ...kalıp bedellerinden, Sayıştay kesintilerinden, santral binası kalıp bedellerinden...

işbirliği protokolü çerçevesinde yapımı planlanan ... ...dava şartlarından olup, taraflarca ileri sürülmese dahi, mahkemece resen...

...sözleşmenin imzalanmasında yaşanan gecikmeden dolayı işte fiyat farkı... ...sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi” nde, ihale sonucuna Kamu...

...tarihi itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012... ...ve varsa ek kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların... ...kendilerine sorumluluk yüklenen bu kişilerin ortaklaşa temyiz başvurusu üzerine...

Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğunun bulunmadığı. ...tarihi itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012... ...ve varsa ek kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların...

...bağlanan “Erzincan Kemah Doğanbeyli Göleti Yapım İşi” nde, uygulama projelerinin... ...değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için projeler, istenilenlere... ...olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda...