Yüklenici, 03/03/2021 tarihli dilekçesinde özetle; işin yapımı sürecinde sözleşmesinde bulunmayan ... ilişkin kesinti yapılmasına ve kesin hesapların yeniden düzenlenmesine itiraz ... ... Bu aşamada yükleniciye, hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır.

... Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata ... sözleşmesine aykırı bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına ... yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi ... ... ...zaman aralığındaki sıcaklık ve yağış oranlarının asfalt ve alt yapısı için uygun olmayacağının değerlendirildiği...

... gerekçelerle de 22.06.2018 tarihinde yükleniciye 30 günlük süre uzatımı verildiği ... koşulları gerekçe gösterilerek verildiği, bunun nedeninin ise “çalışılan ... doğrudan etkilenen imalatların yapımının, yapı denetim görevlilerinin talimatıyla ... ... ...itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Mimari ... kesit detaylarında, radye temel altına, bodrum perdelerine ve teraslarda ... yer alıp da yaklaşık maliyet ve pursantaj listesinde gösterilmeyen imalatlar ... ... ... şartnamelerinde yer alan, radye temel altı, bodrum perdeleri ve teraslarda gösterilen ... ise, işin yapılacağı yer, yapım şartları ve niteliği dikkate alınarak ancak ...

... Adı: Samsun İli Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatlarının Temizliği b ... ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır ... ... ...halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80... ... ...temizlik çalışmaları yetersiz kalmakta olup, yağmursuyu ve kanalizasyon alt yapılarımızın hizmet alımı yoluyla acilen temizliğinin...

... cami, 1 adet ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatının ... malzemeleri, ekip ve ekipmanlar ile yapımına başlandığını, davalı idarenin 01.02.2012 tarih ve 536 sayılı Başkanlık oluru ile ... ... ...davacı yüklenici tarafından talep edilen alacakların farazi olduğu ve bu işlerin gerçekleştiği dönemlerde düzenlenen hakedişlere davacı tarafından sözleşme eki Yapım...

Yapım İşi”nde; Teklif cetvelinde yer ... inci fıkrasının (b) bendi (ii) alt bendi dikkate alınarak, YİGŞ’nin ... iş kalemi birim fiyatının, yüklenici ile birlikte tespit edilmesine ... katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.