...Güçlendirme ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; güneş kollektörleri taşıyıcı... ...programının 12/03/2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28/03/2021 olduğu... ...sözleşmenin fesih edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi gerektiği, netice itibarıyla belirtilen...

– Dara Yapı San. – Dara Yapı San. İş Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun istenilmesi, sözleşme... İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

Somut olayda; Mahkememizce yapılan yazışmalarda dava dışı yüklenici ... gerekçesi ile, DAVANIN KABULÜ İLE; .. ...maddesindeki yasal düzenleme sebebiyle yüklenici geçici kabul ile kesin kabul arasındaki süreçte...

...itibaren 250 (ikiyüzelli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu Yapım İşi”nin yürütülmesi sırasında, durdurulan...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi • İdari Şartname, • ...itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... ...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan... Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise... ...gelmelerinin sağlanması talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen olumsuz durumlar... hattında yapılan değişikliklerin, ..

...28 gün olduğu belirtilip buna göre hesaplama yapılmıştır. ...uzatımı verilmesi gerektiği bilirkişilerce kabul edilmiştir. ...eki iş programına göre 10 ayda tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu...

...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... ...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan... Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve... ...itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu... ...içinde gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen...