Ancak müteahhit firma kendilerine süresinde yer teslimi yapılmadığı iddiasıyla gecikme cezasını ödemekten kaçınmaktadır.

… TL anahtar teslim götürü bedelle … Ltd. ... Söz konusu iş, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bir yapım işidir.

...bildirilerek 16/12/2011 tarihine kadar kırıcının bakım onarım ve tamiratlarının yapılarak teslim edilmesinin aksi hâlde sözleşmenin 40.

Buna karşın, bilirkişilerce, sözleşme tarihi ile, yer teslimi tarihi arasında geçen 35 günlük süreden, 7.

...olmayan döneminin 10/11/2021-10/04/2022 tarihleri arasında 152 gün olarak belirlendiği, yer teslim tarihinden havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem başlangıcına...

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine teslim edildiği ve davacı bakanlık kullanımına verildiği anlaşılmaktadır.

Belediyesine teslim edileceği ancak ...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/03/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

Ayrıca teslim alınan araçlarda teknik şartnamede belirtilen avadanlık, çeki demiri, tente, kabin vb.

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 16/09/2020 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..