… (6) İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleşmede tespit edilen iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.” ,

...gününü aştığı, dolayısıyla idarelerin sözleşme süresi 365 günü aşan işlerde ihale tarihinden sonraki SUT değişimlerinde bu değişimin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere fiyat farkı verilmesi hükmünü uygulamak zorunda olduğu, fiyat farkı verilmesinin 365 takvim günü sonrasında teslim edilen hizmet ile sınırlandırıldığı, bu...

tarih ve … sayılı yazıyla, ihale konusu 3 kalem malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına rağmen teslim edilmediği, söz konusu malzemelerin 10 takvim günü içinde (27/09/2021 tarihine kadar) teslim edilmediği taktirde sözleşmenin feshedileceği hususu davacıya ihtar edilmiştir.

...şirket ile idare arasında 18/10/2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, işin yer tesliminin 21/10/2010 tarihinde yapıldığı, sözleşmeye göre işin bitim tarihinin 03/03/2012 olarak tespit edilmesine rağmen davacı şirketin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden sözleşmesinin feshedilerek 14/02/2012...

Sözleşmenin 34.2 maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ‱15 (on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmünü içermektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci  maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Aydın İli” düzenlemesi, Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

hakediş ödeme süresi , hakediş ödemeleri , hakediş raporu , hizmet işleri genel şartnamesi , laboratuar Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

İdari Dava Dairesi'nce; davacı şirketin uhdesinde kalan ihalede üç kalem malzemeden iki kaleminin süresinde teslim edildiği, ihtiyaç listesinin 6. sırasında kayıtlı malzemeyi süresi içerisinde teslim edemediğinden bahisle 4735 sayılı Kanun'un 26.

no’lu bendinde; “Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 30 (otuz) takvim günüdür.

...uzatımı talebinde bulunulduğu, idarece bu talebin uygun bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye rağmen davacı şirket uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete bildirildiği ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinin başlatılması sonucunda, 4735 sayılı...