...İncelenmesi Kısmındaki, 15 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; 2016 yılında kamu çalışanlarına toplamda 3 gün idari izin verildiği, idari izin nedeniyle idarece yeterli teknik eleman görevlendirilemediğinden dolayı bu sürelerde işin durdurulduğu, işin durdurulduğu bu 3 günlük sürenin yükleniciye ilave süre olarak verildiği, idarenin sebep olduğu...

Tarafından sürekli olarak inşaat mahallinde teknik elemanlar bulundurularak denetimi yapıldığını, teslim yapıldığını, davacı tarafından 24/03/2018 tarihinde meydana gelen fırtına sebebiyle oluşan zarar için bilirkişi tarafından tespit yaptırılmıştır.

Bunun üzerine işin kontrollüğünü yürüten teknik elemanlarca keşif ve metrajlar hazırlanmış ve İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

...arıza ve eksikliklerin giderilmesi yönünde gerekli tebligatların yapıldığı, eksikliklerin giderilip giderilmediği yönünden teknik elamanların görevlendirildiği, teknik elemanlarca düzenlenen 08/09/2010 tarihli raporda özetle; konuya ilişkin olarak yüklenici firmaya defalarca süre verilmesine rağmen söz konusu arıza ve eksikliklerin giderilmediğinin...

dolgu imalatı , ihale dokümanını oluşturan belgeler , mahal listesi , pursantaj , sözleşme bedeline dahil gider , teknik şartname , uygulama projesi

Şti.nin teklifinin 120 Ton/Sa Kapasiteli Asfalt Plenti Özel Teknik Şartnamesi’nin 2.6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan   “

Üstyapı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Ek.3     Üstyapı İşleri Yapım Genel Teknik Şartnamesi Ek.4     Üstyapı İşleri Kabul Koşulları Teknik Şartnamesi Ek.5    

Üstyapı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Ek.3     Üstyapı İşleri Yapım Genel Teknik Şartnamesi Ek.4     Üstyapı İşleri Kabul Koşulları Teknik Şartnamesi Ek.5    

İşe ait Teknik Şartnamenin 2’nci maddesinde, işletmecinin kiraladığı alanda yapacağı tesisler ve yüzölçümleri ayrıntılı olarak hüküm altına alınmıştır. 

Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen pozisyona ait şartları taşıyan personelin temini konusunda gerekli çalışma ve araştırmayı yapmasına rağmen (İŞKUR, ilan Vb.