quot; Olayın Arka Planı: KİK Kararıyla Tasfiye Edilen Yol İşi Davacı yüklenici, Karayolları Genel Müdürlüğü (İdare) ile 2012 yılında bir yol yapım işi sözleşmesi imzalamıştır. KİK kararıyla iptal , Kusursuz İmkânsızlık , menfi zarar , müspet zarar , şantiye gideri , sözleşmenin tasfiyesi , tazminat hesabı , TBK 136 , Yargıtay 6.

idari yargı kararı nedeniyle davalı iş sahibince sözleşmenin fiilen uygulama imkânı kalmadığından işin durdurulması ve tasfiyeye gidilmesinde iş sahibine kusur yükletilmesi mümkün değildir. İdare Mahkemesi Kararı ve Sözleşmenin Tasfiyesi Bir okul inşaatı ihalesi, davacı yüklenici ile imzalanan sözleşme ile sonuçlanmıştır.

4735 sayılı kanun , geçici madde 4 , gecikme cezası , KİK 2019/DK.D-71 , mücbir sebep , Sayıştay kararı , süre uzatımı , tasfiye başvurusu , Temyiz Kurulu , üst yönetici sorumluluğu , yağış , yüklenici kusuru

24'teki kâr kaybı (işin %80'inin altında kalması) hükmü, sadece idarenin kararıyla yapılan iş eksikliği veya işin tasfiyesi hallerinde geçerlidir.

Haksız Ret Haksız Feshe Yol Açar: Eğer mahkeme, idarenin tasfiye talebini reddetmesinin haksız (keyfi veya şartları oluştuğu halde reddedilmiş) olduğuna kanaat getirirse, bu haksız ret kararına dayanarak yüklenicinin temerrüde düşürülmesi ve sözleşmenin feshedilmesi de haksız fesih niteliği kazanacaktır.

Kamu İhale Kurulu'nun 2022/DK.D-397 sayılı kararı, hizmet alımı ihalelerindeki eşit tekliflerin değerlendirmesinde, bir isteklinin geçmiş sözleşme tutarı hesaplanırken, feshedilmiş veya tasfiye edilmiş sözleşmelerin tamamlanmayan kısımlarının düşülmesi gerektiğine hükmetti.

idarenin hakları , ihalenin mahkeme kararıyla iptali , iş eksiliş , sözleşmenin tasfiyesi , tazminat , yüklenicinin hakları

Hukuk Dairesi , idarenin kusuru , ifa imkansızlığı , iki ihale bedeli farkı , kesin hüküm , menfi zarar , sözleşmenin tasfiyesi , Yargıtay Kararı , zemin etüdü

4735 Geçici Madde 4 , gecikme cezası , kamu zararı , Sayıştay kararı , süre uzatımı , tasfiye kararı