İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, ihale konusu işin Karayolları 13.

...idare ile sözleşme imzaladığını, sözleşmeye göre işin süresi 484 gün olmasına ve işin bitim tarihi 30.11.2001 bulunmasına rağmen idareden kaynaklanan sebeplerle verilen...

...Mahkemesi'nce; davacı şirket tarafından üstlenilen “Disposable Kağıt Sürgü” teslimi işinde idarece verilen ek sürelere rağmen teknik şartnameye uygun mal tesliminin yapılmadığı...

...taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası...

adına düzenlenen belgenin beyan edildiği, ihale dokümanında işin ifası sürecinde altyüklenici dahi çalıştırılamayacağı dikkate alındığında...

Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır.

...tutanağından özetle; Yüklenicinin görüş ve talebi; Taahhütleri altında bulunan bahse konu işin yürütülmesi sırasında, sözleşmesinde bulunmayan 23 adet analiz fiyatı ve 84 adet...

Söz konusu işte imalat değişikliğine gidilerek İNŞ.13 (Alüminyum kompozit panel (0,50mm+3mm+0,5mm) 4mm kal.

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 4 üncü madde hükmüne istinaden işin tasfiyesinin talep edildiği, talebinin değerlendirilmesi sonucu süreç içerisinde yapılan...

...alımı işi olduğu, ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı, ihale konusu işin yürütülmesi kapsamında 17 ay süreyle 1 garaj amiri ve 70 şoförün tam zamanlı olarak...