(Yüksek Fen Kurulunun 31.05.2021 tarih ve 2021/118 sayılı kararı) Süre uzatımı verilmesi için yüklenici tarafından öne sürülen sebepler sonucu verilen süre uzatım kararları.
yüksek fen kurulu - Arama Sonuçları
… Devamı
Nitekim, Yüksek Fen Kurulu’na yapılan başvuru üzerine yukarıda değinilen İdareye gönderilen … tarihli cevabi yazıda da iki poz arasındaki tek farkın hasır çelik imalatının dâhil olup olmamasından kaynaklandığı teyit edilmektedir.
Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise fiyat tutanağı idare tarafından onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Yüksek Fen Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak anılan Kurula intikal ettirilir.
(Yüksek Fen Kurulunun 25.05.2022 tarih ve 2022/140 sayılı görüşü) Ödenek dilimlerinin sözleşmede değil idari şartnamede belirlendiği durumda yıllık ödenek tespitinin hangi doküman esas alınarak belirlenmesi gerektiğine ilişkin değerlendirme.
...tazmin hükmünün 20.11.2019 tarih ve 46928 sayılı Temiz Kurulu Kararı ile tasdikine karar verilmiştir. gecikme cezası , havanın fen noktası , süre uzatımı
...incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan... ...çalışılmayan günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar Yüksek Kurulu'nun denetimine tabi eser sözleşmelerindeki...
Bu amaçla, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Yapı temelleri içinde kil oranı yüksek zemin malzemesinin kullanılması tavsiye edilmemesine... ...tespitlere yer verildikten sonra başvurucunun ihale konusu işi fen ve sanat kurallarına uygun olarak yerine getirmediği...
Kamu İhale Kurulu, yaklaşık maliyeti oldukça yüksek bir demiryolu yapım işi ihalesinde, ihale üzerinde bırakılan... Kamu İhale Kurulunun 10.09.2025 tarihli ve 2025/UY.I-1931 sayılı kararı...
adına Ayaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen ... ...ayrıca Türkiye'de bulunan her türlü resmî ve özel kuruluşlar ve şirketler, özel kişiler ve bireyler ve diğer... ...davacılar tarafından 31/08/2020 tarihli dilekçe ile, en yüksek teklifi veren iki isteklinin mesleki ve teknik yeterliği...
...lektrik Teknikeri …’ın yapılan inşaatın projesine ve fen kuralına uygun yapılmasından sorumlu olduğu ve temina... ...tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun... } GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Önceki (17.04.2019 tarihli ve 46123 tutanak sayılı) Temyiz Kurulu Kararımızdan (2.