...hükmünün 20.11.2019 tarih ve 46928 sayılı Temiz Kurulu Kararı ile tasdikine karar verilmiştir... gecikme cezası , havanın fen noktası , süre uzatımı

...geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan... ...günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar Yüksek Kurulu'nun denetimine tabi eser sözleşmelerindeki...

(Önceki Temyiz Kurulu Kararımız 1. (Önceki Temyiz Kurulu Kararımız 2. ...Üye … ve Üye …’nin aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı) oy çokluğuyla, karar verildi... ...üzerinden belirlenmiş olması kamu zararının yüksek hesaplanmasına sebep olduğu; sorumlular...

...bağlamakla sorumlu Anayasa Mahkemesi Kararına göre yüksek mahkeme olan Sayıştay'ın 5 inci... 'ın aşağıda yazılı ayrışık görüşlerine karşı) oyçokluğuyla. 0 9.2017 tarih ve 43319 tutanak numaralı Temyiz Kurulu kararının 1.

...ve B - 15.310 nolu pozlar yerine yeni yapılan yüksek fiyatlı YF-6 ve YF-7 nolu özel pozlardan... ...hakedişlere itirazı olduğu takdirde karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı... ...çıkararak mahkemeye ibraz etmiş; bilirkişi kurulundan rapor ve ek rapor alınarak uyuşmazlık...

fenni ve egzoz muayene ücreti, sigorta (Zorunlu... ...bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan... ...edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt...

...bertaraf edilmesi amacıyla yapılan foraj imalatı, fen ve sanat kuralları gereği yapılması zorunlu... mevzuat, esas ve resmi kurum ve kuruluşlarca yayınlanan zemin etüt teknik şartnamelerine... ...hatların derinliklerinde yer altı su seviyesi yüksek ve zeminin neojen kil, yani sertleşmiş...

...bağımsızlık unsurunu taşımadığı yolunda görüşlerin ileri sürülmesine zemin hazırlamıştır... ...çinin, bağımsızlık ilkesinin yanında, yüksek denetimin gerektirdiği sorumluluk, yasallık... ...faaliyet, kanunla kurulan bağımsız ve tarafsız kuruluşlar tarafından, hukuki uyuşmazlıkların...

'ın aşağıda belirtilen ayrışık görüşlerine karşı), Karar verildiği 06.03... ...temyiz başvurusu üzerine Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 21.03.2018 tarih ve 44231 tutanak... ...işinde şartnamede yapım işi için, havanın fen noktasında çalışılmayan sürelerde göz...

...bulunduracağını belirtmesine rağmen hatta 27500 volt AC yüksek gerilimin olması, çalışma saatlerinde... ...harfiyen uymak zorundadır, olabilecek hadiselerde Kuruluşumuz sorumlu olamayacaktır.''... ...durdurulan 5 adet istasyon imalatlarının yapımına fen noktasından çalışmayacak tarih olan 01...