...bulundurulması gerekmekte olup teknik personelin tamamının işin başlangıcından sonuna kadar iş yerinde devamlı olarak... ...bulunduğunu gösterir kanıtlayıcı belge sunulmaması hususundan yola çıkarak teknik personelin sözleşmede yer verilen hükümlere... ...durumunda her hangi bir ceza öngörüldüğüne dair sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili 19’uncu maddesinde...

Sözleşme kapsamında olmayıp işin devamı sırasında yapımına karar verilen ... tarihli ve yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi eki ..& bünyesinde yapımı devam eden ... ...altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.

Altyapı işi ihalesinin dava dışı ... ...bağlamadığı, davacının yaptığı başvurularına olumlu ve yol gösterici cevap vermeyerek eksik kusurlu imalâtlar yapması... ...olmadığını tespit ettiklerini, bu eksik hatalı ve işin yapım aşamasına engel olabilecek işlemleri çeşitli tarihli...

Söz konusu işin ihalesi … tarihinde yapılmış ve taraflar arasında … tarihinde sözleşme imzalanmıştır. işinde, yeni fiyat yapım şartları mevcut olmadığı halde bazı imalatlar için yeni fiyat yapıldığı görülmüştür. ...inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle; karar verildi.

...ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılmayacağı düzenlenmiştir. ...bu nedenle de 26/03/2014-22/10/2014 tarihleri arasında işin yapımı durdurulmuştur. Temyiz Yoluna Başvuranlar Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen...

...makamınca, “Küçükmenderes Havzası Atık suyu arıtma Tesisi Yapım İşi”ne ilişkin ilanlar, 30.11.2006 tarihinde yerel... ...kadar gerçekleşmediğinden ileride daha büyük sorunlara yol açmaması nedeniyle ihale iptal edilmiştir. ...süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri...

...veya tahmin olunup da iki tarafça nazara alınmayan haller işin yapılmasına engel olur veya yapılmasını aşırı derecede... ...büyük miktarda yeraltı sularının ortaya çıkmış olmasının yol açtığı iş ve maliyet artısından kaynaklanan fiyat farkı... ...tarihli Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi 16 Derslik İnşaatı Yapım İşine ait sözleşme 2.080.000,00 TL + KDV anahtar teslimi...

…… Yapım İşi”ne ilişkin dış cephe taş yünü kaplama bedelinin hatalı fiyat üzerinden ödenmesi sonucu ……… ...maddesinde; “Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. ...altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

...yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.” , takdirde … İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir. ...imalatlarına başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre uzatımı verilmesi...

... sorumluluk yüklenmiş, kendilerine sorumluluk yüklenen bu kişilerin ortaklaşa temyiz başvurusu üzerine verilen önceki Temyiz ... noksanların, yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda idarenin, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 ve 44 üncü maddelerine göre ... gerekirse idare bütçesinden ödeme yapılarak bilahare yasal yollardan yükleniciye rücu edilmesinin mevzuat gereği olduğu, dolayısıyla ...