Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.

...günlük 25 TL yemek ve 25 TL yol bedeli, 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arası dönem için ise günlük 35 TL yemek ve 35 TL yol bedeli öngörüldüğü, -

...12/2013 olarak belirlendiği, davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı gün işe başlanıldığı, yüklenicinin geçerli bir gerekçesi olmadan 2013 yılı içerisinde...

...sözleşme imzalanan davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara Valiliği'nin … tarih ve E… sayılı...

Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir.

...olmak üzere toplam 140 kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir.

İlk derece mahkemesince görüşüne başvurulan bilirkişiler inşaat mühendisi Recep Can, makine mühendisi Serhat Güngör ve hukukçu Doç.

Hizmet süresince bu malzemeler 15 günlük olarak mutfak kontrol komisyonu tarafından sayılarak şartnamede istenilen sayıların sürekliliği sağlanacaktır.

Hakediş No Hakediş İtibar Tarihi İmalat Dönemi İlgili Döneme İsabet Eden Gün Sayısı İlgili Döneme İsabet Eden İmalat Tutarı Hakediş Tutarı ...

Sözleşmenin 12 nci maddesinde yüklenicinin iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde hazırlayacağı hüküm altına alınmıştır.