Bu durumda gerek 4 ve gerekse 19 maddeye göre, işin süresine, yer tesliminde gecikildiği belirtilen süre etkili olmayacağından, sözleşme tarihi ile yer teslimi tarihi arasında geçtiği ileri sürülen 28 günün süre uzatımı olarak nazara alınması mümkün değildir.

İşe ait sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesinde; “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

Ancak müteahhit firma kendilerine süresinde yer teslimi yapılmadığı iddiasıyla gecikme cezasını ödemekten kaçınmaktadır. Sürecin adli yargıya taşınması müteahhit firmanın yer tesliminin süresinde yapılmadığına ilişkin iddiaların incelenmesini ve gerekli tespitlerin yerinde yapılarak konunun netleştirilmesini de sağlayacaktır.

Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ………

1) Yüklenici, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, idarece verilen örneklere, sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

...tamamlayıcı olarak mahal listesi ve teknik şartnamelerde bu hususlara yer verildiği, bunun yanı sıra, ihale dokümanlarında yer alan her imalatın bedelsiz yapılacağının dokümanlarda belirtilmesine gerek olmadığı, dolayısıyla anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan işlerde yüklenici, işi ihaleye esas sözleşme ve eklerine göre tamamlamak...

Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen … (

... belirlendiği ve davacının bu doğrultuda edimini ifa ettiği, s orunsuz teslim edilen yahut teslimi henüz istenmeyen mal bedellerini de kapsayacak şekilde gecikme cezası uygulanmasının hakkaniyete ... inceleme ile hüküm tesis ettiği, direnme kararının bu değişik gerekçe ile bozulmasının yerinde olacağı yönünde ileri sürülen görüş açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğu tarafından ...

Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

...belirlendiği, Arıtma Tesisi kapsamında yapılacak imalatlar için ayrı ayrı teklif almak yerine grup haline getirilerek paçal olan “Y-09:Arıtma Tesisi Yapılması” iş kaleminin... ...kapsayacak şekilde belirlendiği, paçal olarak düzenlenen “Y-09:” iş kaleminin anahtar teslimi götürü bedel iş gibi olamayacağı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4 maddesine...