...gecikmeler sebebi ile yükleniciye 668 gün süre uzatımı verildiği... ...ekleri incelendiğinde; İşin, yer tesliminin 07/06/2017 tarihinde... ...ihaleye çıkıldığı, işin yer teslimi ile birlikte, özellikle...

...eden en geç 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir... ...kesilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir. ...edilen 5000 litrelik benzinin teslimine ilişkin gecikme esas... ...takip eden en geç 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir...

...idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak... ...anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Yüksek Fen Kurulunca... ...17/11/2021 tarihli yazısında yer alan görüş ve önerilerini... ...aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir...

güncel…”   ve ikinci cümlesinde yer alan  “… ) yer alır.” 25- 64. ...herhangi bir hiyerarşik ilişki içerisinde bulunmadıkları gibi... güncel…”   ...aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün...

...mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın... ...alanında şantiye kurulmaması ve iş yerinde bulunulmadığı iddiası... ...039;te imzalandığı, 600 iş günü içerisinde tamamlanmak... ...iptaline dayanak oluşturma çabası içerisinde olduğu belirtilerek...

...birim fiyat teklif cetvelinde) yer alan, yüklenicinin teklif verdiği... ...uygulanan hükümlerin, anahtar teslimi götürü bedel yapılan... ...aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir... ...idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak... ...anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Yüksek Fen Kurulunca...

...bildirildiği, Bunun üzerine, yer tesliminden sonra, idaresince... ...çalışılmayan günleri hariç verilen 90 günlük süre sonrası 2. ...tutarının, 2018 ve 2019 yılı içerisinde aylık ve nihayetinde...

...sebep olmaksızın taahhüdün yerine getirilmediği ve davalı... ...tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi...

...dolgusu) sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmındaki... ...tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak belirlenmiştir. …” hükümleri yer almaktadır. ...çevresinde drenaj sistemleri mutlaka yapılmalıdır.