...imalatlar için mobilizasyon şartlarının kolaylığı ve yer teslimi sonrası işe başlanılması hususu dikkate alındığında... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “…
yer teslimi gecikmesi - Arama Sonuçları
...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 15/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Üniversitesi... ...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... Hükümleri yer almaktadır. 35”, İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “1.
...tarafından bildirilen eksikliklerden bir kısmının idarece giderilemeyerek çalışmaların gerekli şekilde yürütülmesinin sağlanamadığı...
...bağlandığı, Bu hükümler göz önünde bulundurularak, yer tesliminden sonra, yüklenici tarafından bir ilk iş programının... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi 2 nci fıkrasında; “… ...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması...
...teslimi yapılması gereken sahada başka yüklenicilere de yer teslimi yaparak işin başlamasını ve yapımını engellediği, sözleşmenin feshine karşı Afyon Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığı, söz konusu davada dinlenen tanık beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin payı olduğunun...
maddesinde “(1) Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinde bulunması esastır. Bununla birlikte, yüklenici, işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile noterce düzenlenmiş... ...alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde...
...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... Hükümleri yer almaktadır. ...ait ihale dokümanlarının birlikte incelenmesinden; İşin yer tesliminin 21/12/2020 tarihinde yapıldığı, işe ait sözleşmeye... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “
...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış ve … tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yer tesliminin yıl sonunda yapılması nedeniyle … yılı için öngörülen...
...incelendiğinde; Sözleşmenin 24/03/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 31/03/2021 tarihinde yapıldığı ve iş bitim tarihinin... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... Hükümleri yer almaktadır.
...verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak... ...teşkilatı ile BOTAŞ arasında yürütülen yazışmaların gecikmesi nedeni ile de 56 gün olmak üzere Yükleniciye 85 gün... ...gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.