maddesinin (e) bendinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasında sayıldığı gibi sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28.

İşin yapım sürecinde, eski eser olmayan yük taşıyıcı özellikte 300 doz çimento harçlı tuğla hatıllı moloz taş istinat duvarının, işe ait birim fiyat teklif cetvelinde ve idarelerin birim fiyat listelerinde fiyatının bulunmadığı, UİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti” başlıklı...

... Başkanlığı” başlıklı Ek 1’inci maddesinde, “Bu Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında; sözleşmede bulunmayan ... işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını incelemede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer ...

İl Özel İdaresi tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “Nevşehir Merkez 8-9 Hekimli Aile Sağlık Merkezi Yapım İşi” ile ilgili görüş istemidir. ...uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde...

Genel Şartlar 4.12 Öngörülmeyen Fiziksel Koşullar maddesinde: “Bu Alt-maddede “Fiziksel Koşullar”, Yüklenicinin işleri yürütürken karşılaştığı doğal fiziksel koşullar ve insan yapımı veya başka türlü fiziksel engeller ve kirleticiler ile yeraltı ve hidrolik koşullar anlamına gelmektedir.

...revizyonları, kule vinç ek maliyetleri yönünden davacı yüklenici tarafından talep edilen alacakların farazi olduğu ve bu işlerin gerçekleştiği dönemlerde düzenlenen hakedişlere davacı tarafından sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40.

Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. .Yapım İşi” nde, hafriyat istiap bedelindeki artışın ödenip ödenemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

...sistemlerinin demontajının yapılması, mekanik onarımların yapılması, kumlama ve boya işlerinin yapılması, mikser demontajı ve montajının yapılması, test ve devreye alma... ...bildiriminde gecikilen sürede ayak imalatlarına başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir.

İnceleme konusu ihalenin park yapımı, saha yapımı onarım-tadilat işleri, bitki, çiçek ve gübre alımı ihalesi olduğu, itirazen şikayete konu iş kapsamında “30. 

...Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru Sürme (İtme) İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır.