...yüklenicinin talep tarihlerinden itibaren gerekli onay ve izinlerin sözleşmesinde belirtilen süreler içerisinde verildiği, yüklenicinin... ...yapılması, mekanik onarımların yapılması, kumlama ve boya işlerinin yapılması, mikser demontajı ve montajının yapılması... ...imalatlarına başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre uzatımı verilmesi...

...Mahalleleri Sanat Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen... Hangi durumlarda süre uzatımı verilebileceği Yapım İşleri Genel Şartnamesinde hüküm altına alınmıştır. ...afetlerin genel hayata etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının mütalaaları da alınarak...

...hazır hale getirilmemesi durumunda gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen gecikme cezası uygulanır. Yapım İşi”nde yüklenici ... ...işler olduğu, kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli olmadığını ifade... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

asansörün yapımı öngörülmüş”tür ifadesi birbiriyle örtüşmemektedir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği... Sözleşmesi eki teknik şartnamede 6 adet 630 kg asansör ile...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde... 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2- İdari Şartname, 3- Sözleşme... ...fiyat tariflerinin YİGŞ’ne aykırılık teşkil edemeyeceği, sözleşmesi gereği YİGŞ ile birim fiyat tarifleri arasında...

...fıkrasında; “Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri... ...hukuken mümkün olmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin sözleşmesi ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün... IV-KARAR “Nevşehir Merkez 8-9 Hekimli Aile Sağlık Merkezi Yapım İşi”  

...2020 tarih ve E.20019 sayılı yazılarında özetle; İdarece yapımı planlanan istinat duvarı imalatının eski eser olmadığı... ...sırasında, İdarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve işin sözleşmesinde bulunmayan “ YBF-7 Çimento harçlı tuğla hatıllı... 3) İdarenin veya diğer idarelerin sözleşmeye bağladığı benzer uygulama işlerinde ortaya çıkan fiyatlar.

Yüklenici, iş güvenliği dikkate alınarak kazının iksalı ya da şevli yapımından sorumludur. Genel bölümünde; “Bu sözleşme kapsamında tanımlanan işlerin ödemesi teklif birim fiyatı ile yapılacaktır. Bu durum üzerine de işin sözleşmesinde bulunan Genel Şartlar, Bölüm VIII “Öngörülmeyen...

KARAR : Asıl ve birleşen dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, asıl dava sözleşme... ...kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28. ...davacı, davalı vakfa ait ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir.

arasında düzenlenen alt yüklenici sözleşmesi dahilinde alt yükleniciye yaptırılacak işlerin listesi ... İli Silopi İlçesi Kavallı Köyü 12 Derslikli İlkokul İkmal Yapım İşi olduğu, iş kapsamında kısmen betonarme imalatın yapıldığı ... onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri gibi işlerin benzer iş kapsamında kabul edileceğine ilişkin herhangi bir ...