...iş artışı/eksilişi hesaplarına dâhil edilmesi gerektiği, Sözleşmesinde bulunmayan ve iş artışı kapsamında yaptırılan...  imalatlarının yer aldığı, Poz Tariflerinde  (İmalat Yapım Koşulları) “ Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” ,

...bedel esas alınır.” hükmü, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre ödenir...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı... ...numaralı kararda; “Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2 (0,0003) x gecikilen... ...ve eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın...

...Diş Sağlığı Hastanesi Yapım İşi” nde; yıkma, sökme ve yapımla ilgili bazı iş kalemleri ile ameliyathane mahallerinde... ...test yaptırma yetkisinin bulunduğu, bu testlerin bedellerinin sözleşmesinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde yükleniciye... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği...

Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki mahiyetinde olup, yine sözleşmenin 19. ...kçe Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı...

...süresinin 600 gün ve ilk iş bitim tarihinin 19/04/2020 olduğu, sözleşmesinde yıllar ödeneğinin, 2018 yılı için % 40, 2019... tesisleri yapım işi” nde, 4735 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesi... ...çalışmasına engel olunan işler veya çalışmasını geciktiren işlerin tespiti pozlar ve miktarlar olarak ayrıntılı şekilde...

...bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.” hükümleri yer almıştır... ...sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.”,

...ilk iş bitim tarihinden sonra düzenlenen tüm geçici hakedişleri yüklenicinin ihtirazi kayıtla imzaladığı, iş bitim... Yapım işi ”   ...gün süre uzatımı verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya...

...Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri Yapım İşine ilişkin 30/10/2020 tarihli ihalenin iptali... ...uyarınca yapılmasının gerekçesi olarak, proje kapsamdaki işlerin teknik özellik arz etmesi ve hattın ivedilikle işletmeye...