...olarak gösterilmesi nedeniyle 30.04.2021-23.06.2021 tarihleri arasındaki 54 gün... “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( ...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme... Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… ) Yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş...

Palplanş yapımı idarenin onayına bağlıdır. ...nedenle palplanş imalatının kazı işleriyle karıştırılmaması gerekmekte... Bu durum üzerine de işin sözleşmesinde bulunan Genel Şartlar... maddesiyle; …

...ödeme yapılması nedeniyle oluşan 17.239 TL kamu zararının, Sayıştay 6... maddesi, sorumlulardan K3 tarafından temyiz edilmiş ve Sayıştay 6. ...inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.” 15... ...özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin...

...Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim... 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2- İdari... ...ne aykırılık teşkil edemeyeceği, sözleşmesi gereği YİGŞ ile birim fiyat...

...sayılı yazılarında özetle; İdarece yapımı planlanan istinat duvarı imalatının... ...görerek yapılmasını istediği ve işin sözleşmesinde bulunmayan “ YBF-7 Çimento... ...UİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti” başlıklı... ...İşleri Genel Şartnamesinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar geçerlidir...

...Yaması Yapılması İşçiliği 1  1.231.960,00 41.276.677,00 0,02985 0,02537... ...Alımı ve Beton Parke Bordür Döşenmesi Yapım İşi ” ihalesinde 17 adet ihale... ...Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında  “İdareler... ...kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından...

...hükümlerine göre gidermediğinden bahisle sözleşmesi feshedildikten sonra 4735... maddesi uyarınca Ankara 8. ...kapsamında kendisinden talep edilen işleri tam olarak yerine getirmediği... ...tarih ve 13505 sayılı sözleşmenin, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'... maddesinin 3.

...Fakültesi (Çelik Konstrüksiyon) Binası Yapımı işi ile ilgili görüş istemidir... İşe ait sözleşmenin Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli “6.1. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... Sözleşmesi eki teknik şartnamede 6...

...SÜRECİ : Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde... ...İDDİALARI :Davacı tarafından, hakedişlerin zamanında ödenmediği, bu nedenle... ...süresi içerisinde yerine getirmediğinden sözleşmesinin feshedilerek 14/02/2012... ...yasaklanmasına ilişkin 13/03/2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan... maddesi uyarınca Ankara 2.

...İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde... maddesi ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 53. ...tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata aykırı bir yön... ...davanın kabulü ile davalının eser sözleşmesinin feshinin haksız olduğu...