...İtme) İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı... İşe ait Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin  “Projelerin Uygulanması... Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek...

...kaynaklı işlerin yetersizliğinden kaynaklı işlerin süre uzatımından dolayı; imalat maliyetlerinin... ...Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme yılı fiyatı... ...hükmüne göre, burada sadece Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme yılı fiyatı tespit... Yapım İşi” ile ilgili olarak; B) Temyize...

...olduğu tutanaklar doğrultusunda kendilerine düşen işlerin fazlasını yaptıklarını, eksiklikleri giderdiklerini bildirdiği, ancak eksikliklerin devam ettiğinden bahisle davacı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 28/08/2009 tarih ve 13505 sayılı sözleşmenin, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48.

...Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti” başlıklı... ...onaylanan yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının, Genel Müdürlüğünüzün 29/12/2020 tarihli... ...hesaplanır” Sözleşme eki Uygulama İşleri Genel Şartnamesi (UİGŞ)’nin, “Sözleşmede bulunmayan... ...sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin...

...hırsızlık , sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler... ...ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır... ...maddesinde de, tasfiyeye ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin yer alacağına ilişkin... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

, Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 ... uncu maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü ...

...etmelerinin mümkün olmadığı, söz konusu işlerin imalat listesinde belirtilen 18.185/1... Söz konusu iş, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bir yapım işidir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Tanımlar” başlıklı... ...24’üncü maddesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’nci maddesi uyarınca keşif...

maddesinde idarenin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları bakımından Yapım işleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanacağının; 20.

B-)Yapım İşleri Genel şartnamesinin 22.maddesindeki belirtilen sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespitinde 33.1. Fıkrası hükümleri geçerli olacaktır.” hükmü, Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “…

... Hafriyat sonucu çıkan malzemenin geri dolgu işlerinde kullanılabilirliği Yapı Denetim görevlisinin ... nitelikli dolgu malzemesi kullanılması durumunda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı ...