yapım işleri genel şartnamesi yigş - Sayfa 24

yapım işleri genel şartnamesi yigş - Arama Sonuçları

Projede esaslı değişiklik yapılması hususunda idarenin takdir yetkisinin sınırı.

25/04/2024

...Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre... ...değerlendirildiğine, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 39 uncu... ...ait Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “Projelerin... ...tüm sürme betonarme boruların siparişlerinin verildiği, bağlantısı ve...

~~yigş~~

… Devamı

Resmi rayiçler kullanılarak yapılan yeni birim fiyatların güncellenmesi mevzuata uygundur.

09/04/2024

Yolu BSK Yapım ve Onarım İşi”nde; yeni birim... ...fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme yılı... ...uyarınca her yıl bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili yıllık rayiç ve...

~~şartnamesi~~ ~~yigş~~

… Devamı

Birden fazla süre uzatımı verilmesi durumunda da temel endeks ilk iş bitim tarihine göre belirlenir.

17/04/2024

...sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi” nde, fiyat farkı hesaplanması... ...03/09/2020 tarihli ve E.8697 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile de, Covid... ...belirtildiği, bahse konu işin, idari şartnamesi ve sözleşmesinde işin bitim...

~~işleri~~ ~~yigş~~

… Devamı

Geçici kabul eksikliklerinde gecikme cezası

15/02/2024

...6.11.2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair 0... ...Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım... ...yapılacağı hakkında Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne atıfta bulunmuştur...

~~şartnamesi~~ ~~yigş~~

… Devamı

Süre Uzatımına Bağlı Fiyat Farkı ve Yeni Birim Fiyat

Tufan Özen
19/08/2024

...süre uzatımlarına örnek olarak; hakedişlerin geç ödenmesi, İdarece yapı... ...yürürlük: 26.03.2022) Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki sayı esas alınarak... ...İhtiyaç Duyulması: Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’nci maddesinde, sözleşmede... Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Tespit Usulleri Nelerdir?

~~yigş~~

… Devamı

Fiyat farkının revize iş programına göre geriye dönük olarak hesaplanması.

14/08/2024

...ödeme miktarlarını da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini/gruplarını... Genel Şartname’nin “İş Programı... ...değişiklik hususu Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne benzer nitelikte ele alınmış...

~~işleri~~ ~~yigş~~

… Devamı

Kesin hakedişin kesin kabulden önce yapılması ve YFK’ya başvuru durumu.

17/04/2024

...şe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesi... ...işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen... ...tarihli dilekçesinde özetle; işin yapımı sürecinde sözleşmesinde bulunmayan...

~~şartnamesi~~ ~~yigş~~

… Devamı

Birim fiyat tarifi içerisinde yer alan harç ücretinin değişmesi.

08/04/2024

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 12 nci maddesinin... .Yapım İşi” nde, hafriyat istiap bedelindeki... Genel Müdürlüğü (Yatırım ve İnşaat...

~~yigş~~

… Devamı

Fiyat farkı öngörülmeyen işte iş yeri tesliminin çok geç yapılması ve temel endeks sorunu.

17/04/2024

...uzatımı verildiği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ve işe ait... Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi” nde, iş yerinin değiştirilmesi... ...Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı...

~~şartnamesi~~ ~~yigş~~

… Devamı

Teknik personelin iş yerinde bulunmaması.

02/04/2024

...ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır... Yapım İşleri Genel Şartnamesi • İdari Şartname, • Genel Teknik Şartname, • TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

~~yigş~~

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

yapım işleri genel şartnamesi yigş - Arama Sonuçları

Projede esaslı değişiklik yapılması hususunda idarenin takdir yetkisinin sınırı.

Resmi rayiçler kullanılarak yapılan yeni birim fiyatların güncellenmesi mevzuata uygundur.

Birden fazla süre uzatımı verilmesi durumunda da temel endeks ilk iş bitim tarihine göre belirlenir.

Geçici kabul eksikliklerinde gecikme cezası

Süre Uzatımına Bağlı Fiyat Farkı ve Yeni Birim Fiyat

Fiyat farkının revize iş programına göre geriye dönük olarak hesaplanması.

Kesin hakedişin kesin kabulden önce yapılması ve YFK’ya başvuru durumu.

Birim fiyat tarifi içerisinde yer alan harç ücretinin değişmesi.

Fiyat farkı öngörülmeyen işte iş yeri tesliminin çok geç yapılması ve temel endeks sorunu.

Teknik personelin iş yerinde bulunmaması.

İletişim

0535 645 00 20

0535 645 00 20

Yaka Danışmanlık

Yaka Danışmanlık

Ümit Mah 2494/2 Sokak
No 10 - Çankaya - Ankara