... sözleşmeye bağlanan “…Kültür Evi Yapım İşi’nde; 420 gün olan işin süresinin ... bildirilmesinin talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir.

...konusuna ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği... ... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim... ... 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2- İdari...

... yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen 186 sayılı İlam ... miktarı tespit edilirken eksik kalan işlerin bedeli değil, toplam sözleşme bedelinin ... ... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin...

Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış... ... ...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin...

... olduğunu, 5.Davalının sorumluluğunun Yapım İşleri Genel Şartnamesi m.14/2 ... meydana gelmesi mümkün olmayacaktı, değerlendirmesi yapıldığını, 6.Bu nedenlerle ...

...olarak değerlendirilmesinin uygun olmadığı, teknik personelin bildirilmemesi durumunda her hangi bir ceza öngörüldüğüne dair sözleşmede ve Yapım... ... ...yerinde bulunması gereken teknik personel başlıklı 48.2 maddesinde; “Yapım işlerine ait tip sözleşmenin “Teknik personel, makine, teçhizat ve...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ... ...dağıtım hattı ile 4 adet suluk hattı imalatı yapımının sözleşme bedeline dahil olduğu değerlendirilmektedir.

Yapım İşi”nde; Kiremit, Mahya, Tuğla... ... ...açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim...

...6.11.2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair 0... ... ...Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım... ... ...bilirkişi kurulu raporunda bu talepler değerlendirilmediği gibi mahkemece...

...gerektiği, davacı şirketin de işin yapımı aşamasında ihale dokümanı... ... ...zararların bertarafına yönelik olarak değerlendirilerek dar yorumlanmaması...