Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde; “( ihale dokümanı , sözleşme eki , sözleşmede değişiklik

Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. ...verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı...

Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapımı ve İşletilmesi İşine Ait Ek Sözleşme”nin ise, (3.2) maddesi ile birinci sözleşmenin (6.2) maddesinde değişikliğe gidilerek taraflar arasında yeni bir akit kurulduğundan, birinci sözleşmeden ayrı yeni bir sözleşme olarak...

… tarafından … tarihinde …’ye ihale edilen … TL sözleşme bedelli … İşinde, işin devamı sırasında yapımına karar verilen ..

Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi uygulanır.” denilmektedir. Yapım İşi”nde yüklenici ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... Çeşitli tarihlerde verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi uygulanır.” denilmektedir. Yapım İşi”nde yüklenici ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... Çeşitli tarihlerde verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

Şti.'nin yetkilisi ve genel koordinatörünün ağır sağlık sorunlarından dolayı bahse konu işin takip edilemeyeceğini bildirilerek Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 50.

...maddesi, “Geçici kabul tutanağının düzenlenmesi” başlıklı 7 nci maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin işin geçici kabulünün yapıldığı tarihte (05.12.2018) yürürlükte olan 41 inci maddesinin ilgili hükümleri, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin “Sorumluluk” başlıklı 16 ncı maddesi ve 10.12.2003 tarihli ve 5018...

Diğer taraftan, davacı belediye tarafından yüklenici firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak işin hızlandırılması amacıyla bildirimlerde bulunulduğu, son olarak 10 gün süreli ihtar yazısının da gönderildiği, buna rağmen işin süresinde tamamlanmadığının belirtildiği görülmekle birlikte dosyada yer alan söz konusu...