...ağırlaşması nedeniyle işi yapamayacaklarını 3.7.1995 günü bir yazıyla davalıya bildirdiklerini... Kararı, davalı dernek vekili temyiz etmiştir. ...evrakına göre aylık kira 172 milyon lira olup, üç aylık kira ise 516 milyon liradır.

...Yaklaşık maliyet ve teklif edilen fiyatların ihale günü açıklanması gerekirken, ihaleden 22 gün... ...geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp karşılamadığının... Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

… Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.”   ...sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.”  ...sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç) gün içinde işe başlanacaktır.” 

...adlandırılan ifayı engelleyen cezai şart ise maddenin üçüncü bendinde hükme bağlanmıştır. ...yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin... 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

...14.07.2008 tarihinde yer teslimiyle başlayan işletim sürecini 12.09.2008 tarihi itibarıyla... maddesinin üçüncü fıkrasında, Üzerine ihale...

...tespitine, birleşen davanın ise reddine karar vermiştir. ...süre içinde tamamlamadığı için işlerin üçüncü kişiye toplam 642.987,65 TL’ye ikmâl... Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına...

...106 günün proje onay sürecinde 106-53= 53 günü fazladan ve mevzuata aykırı olarak verilmiştir... hattında yapılan değişikliklerin, .. ...maddesinin dördüncü fıkrası gereği verildiği, Üçüncü Süre Uzatımı Olan 176 Günün İncelenmesi...

Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir. ... göre ihaleye konu işin süresi 820 takvim günü olup, işin bitiş tarihi 27.10.2017 olara...

...usulüyle gerçekleştirilecek olan ihalelere en az üç isteklinin davet edilmesi gerektiği, idarece... ...ise ihalenin gerçekleştirileceği 17.08.2023 günü saat 13:53’te davet edildiği anlaşılmıştır... ...kullanılması ilkesine aykırı olduğu değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin iddiasının bu kısmının...