...mektuplarının nakde çevrilmesinin tedbiren önlenmesi istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar... ...konularında AB destekli bir projenin ifası amacıyla eser sözleşmesi imzalandığını, iş bitim tarihi 31.09.2007 tarihine...

maddesinin (a) bendi ile (b) bendi arasındaki farklılığa dikkat çekilmiştir. maddesinde yer verilmiştir. İhale sözleşmesinin, Kanunun 20.

Yapım işi ”   ...gün süre uzatımı verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya... Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “

...hazır hale getirilmemesi durumunda gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen gecikme cezası uygulanır. tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... olarak belirlenmiştir.

Sözleşme kapsamında olmayıp işin devamı sırasında yapımına karar verilen ... ...yapımına karar verilen iş kaleminin yeni birim fiyatına işin sözleşmesi gereği itibari değerlendirme oranı uygulanması...

...hazır hale getirilmemesi durumunda gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen gecikme cezası uygulanır. tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... olarak belirlenmiştir.

İtibari değerlendirme oranı = Sözleşme Bedeli / Yaklaşık Maliyet)” düzenlemesine yer verilmiştir. sayılı iç genelgesi ile işin sözleşmesinde atıf yapılan … sayılı iç genelgeyi yürürlükten...

...ve hususlar birlikte göz önünde bulundurulduğunda; işin sözleşmesinin 8 inci maddesi hükümlerine göre “Birim fiyat... Yukarıda yer alan tespitlerden sonra konunun değerlendirilmesine geçilmiştir.

Taşıma işlemi yüklenici firmaya ek bir maliyet getirmeksizin hastane idaresi tarafından yapılacaktır.”  İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare tarafından uygulanacak...