Yapılan incelemede, işe ilişkin yer tesliminin … tarihinde yapıldığı, yüklenicinin … ve … tarihlerinde göndermiş olduğu... ...itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

...tadilatı işerinin yapılacağı, birim fiyat teklif cetvelinde inşaat, peyzaj, tesisat ve elektrik olmak üzere 247 adet iş kalemi/iş grubunun yer aldığı, işin süresinin işyeri teslim tarihinden itibaren 300 gün olduğu,  

savunmasında, söz konusu ödeme mevzuata aykırı olmamakla birlikte, ödemeyi yaparken harcama yetkilisinin talimatını yerine getirdiğini ifade etmiştir. ...işlemlerden; gerçekleştirme görevlileri de, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin...

...davacının istemi doğrultusunda feshedilmiş olduğunun tesbitine, haklı fesih talebinin yerinde olmadığına, teminat mektubunun iadesi talebinin reddine dair verilen karar taraf... ...İnşaatı ve Eski Okulların Onarımı Yapım İşine ait sözleşme 1.077.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelli olup, KDV sözleşme bedeline dahil değildir.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Konya Meram Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı ”   Firma, cihazların kurulacağı yerin elektrik tesisatını ve gerekiyorsa deiyonize su sistemini kurmakla yükümlüdür.

...idaresi altında yapılmayacağının anlaşıldığı,  ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların yüklenici tarafından idareye teslim edileceği ve idarenin kendi personeli ile ihale konusu hizmeti yerine getireceği, ayrıca seyahat acentelerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre işleten sıfatıyla sahip oldukları...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Emet Yapısal Güçlendirme ve Yenileme I Etap... ...revize iş programı yapılmasının ve bu program esas alınarak fiyat farkı ödenmemesinin yerinde olduğu, Diğer taraftan, İşe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması...

...belgelerin sunulması ile sözleşmenin imzalanmasına ilişkin diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi için idare tarafından sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini... f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: KONYA/BURSA”  düzenlemesi,  

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Sarıtopallı Mahallesi Konya Ereğli Caddesi 10.Km No:1690/D Organize Sanayi... ...1.994.000,00 TRY (BİR MİLYON DOKUZ YÜZ DOKSAN DÖRT BİN TRY)bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.” ifadelerine yer verildiği tespit...

...davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. ...mahkemenin kabulüne göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı fesih sebebiyle 6098 sayılı...