Davalı cevap dilekçesinde uyarlama şartlarının oluşmadığını belirterek davanın...
teminatın yarısının iadesinin şartları - Arama Sonuçları
Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 51 inci maddesinde; “51...
...getirilmediğinden bahisle sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat kaydedildiği, ardından davalı...
...Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 14...
...06.2004 tarihinde sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedildiğini, şartnamenin...
...eklenen iş kalemlerinin miktarları arttıkça, şartları taşıması halinde, ortaya çıkan...
...sözleşmesi, mülk sahibi ile kiracı arasındaki şartların yanı sıra kiralanan mülk için genel...
...anılan belgelerde yer alan oranların asgari şartları karşılaması gerektiği anlaşılmıştır...
...dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması...
Havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan döneminin sehven idari şartnamede dikkate alınmaması.
Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 51 inci maddesinde; “51...