...I - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelem... ...fiyat tespiti yapılırken bu oranın sözleşme hükmü ile teminat altına alındığı, yeni birim fiyatların idare ile... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...dayalı olarak işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...kullanıma hazır bir şekilde idareye sunulması gerektiği, bunun temini için de idareler tarafından ihale dokümanları arasında... ...I - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelem...

... belirtildiği üzere; Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bu işte, yüklenicinin teklifini ihale dokümanında yer ... kullanıma hazır bir şekilde idareye sunulması gerektiği, bunun temini için de idareler tarafından ihale dokümanları arasında yer ... listelerinde gösterilen imalatların yapım şartlarını belirten belgeler oldukları, Uygulamada, teknik konularda ilgili birim fiyat ...

...Atm Basınç Dayanımlı … Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi” tarifinin “…Boru kenarlarının ve... Bu açıdan konuya bakıldığında, gömlekleme için uygun evsafta dolgu malzemesiyle katedilen malzemenin, … Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür.

... ilişiksiz belgesi alınması gerektiği, dava dosyasında bu belgeler bulunmamakla birlikte işin tasfiyesine karar verildiği göz ... bulunamayacağı gerekçesiyle sözleşmenin tasfiyesine ve irat kaydedilen teminatın ve son hakedişten sonra yapılan imalatların bedelinin yasal ...

...malzeme ve teçhizatın iş başında her türlü taşıma dâhil temini, projesine göre gerekli her çeşit inşaat imalatının... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...I - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde Kurulumuzca incelem...

...ve Kullanma Suyu Otomasyonu İle Revizyonu İşi”nde; yeni temin edilecek 400 kVA’lık transformatörün birim fiyatının... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur….”, Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme...

İstemin Özeti :Ankara 11. ...ve hazırlanmasının şartnamede öngörülmediğinden tesis edilen yasaklama işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle... ...Teknik Şartnamesi'ne göre idarece verilmeyen bilgi ve belgelerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin...

...tarihlerde talep edilen, fakat yüklenici tarafından süresinde temin edilmeyen akaryakıtlar için sözleşmede öngörülen cezai... Malın belirtilen sürede teslim edilmemesi veya talep edilen miktardan eksik teslim edilmesi durumunda, gecikilen... ...taleplerin benzine oranla daha kısa sürede karşılandığı ilgili belgelerden anlaşılmaktadır.

...olduğu belirtilen belgeler nedeniyle açılan davada, söz konusu belgelerin sahte olarak kullanılması sebebiyle resmî belgede... 'NIN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...olduğunun belirtildiği, davacı şirket ve yetkilisinin iddia edilen sahte belgeyi kullanmak suretiyle resmî belgede sahtecilik...