...uzatımı verildiği, yüklenicinin iş artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının olmadığı, Yüklenici tarafından hazırlanan ve 14/01/2022 tarihinde... ...yaşandığı döneme ait ödeneklerin revize iş programında sabit tutulduğu ve fiyat farkı hesabında mağdur edildikleri, Yönündedir.

Bu sözleşmede süre yer tesliminden itibaren başlayacak olup 90 gün olarak belirlenmiştir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir.

...mevzuatına göre hak ettikleri; yıllık ücretli izin alacağı ve benzeri mali ve sosyal hakların yasal süresi içerisinde ödendiğine ve işçinin herhangi bir hakkının kalmadığına ilişkin ibraname ve bu ödemeleri gösteren banka dekontu, ödemelerin işçilerin hesabına yatırıldığına dair bankaca onaylı ödeme tutarını gösterir listeyi veya PTT makbuzu...

...edilen eksikliklerin tamamlanmaması sebebiyle geçici kabul tutanağının imzalanmadığı, bu süre zarfında cezalı çalışıldığı, eksikliklerin tamamlanmaması halinde Yapım İşleri Genel Şartnaemsi (YİGŞ)’nin 41 inci maddesi uyarınca eksikliklerin namı hesabına yaptırılacağının yükleniciye bildirildiği, elektrik işleri yapı denetim görevlisinin...

(17) Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratım ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar ... sözleşmenin feshedilmesi hali için “Durum Tespit Tutanağı’nda belirtilir, idare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

...tamamlanmadığı, 08.08.2018 tarihine kadar işin bitirilmemesi halinde (62 gün süreli), yasanın, yapım işleri genel şartnamesinin ve sözleşmenin ilgili hükümleri gereğince, ayrıca protesto çekilmeksizin kesin teminat ve varsa ek teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşme feshedilerek, hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği ihtar edilmiştir...

...şirketin, aylık bilet cirosunun % 35’ini Dış Borç Ödeme Hesabına yatırması, kalan ciroya ilan ve reklam gelirleri gibi sistemden elde edilecek diğer gelirleri eklemesi, elde edilen tutardan sistemin işletme ve yatırım masraflarını indirip kalan tutarın % 86’sını sözleşmede belirtilen sürelerde işletme kirası olarak Belediyeye ödemesi gerekmektedir...

... işlemin yasal mevzuata aykırılığının bildirildiği, söz konusu hakedişin davacının hesabına aktarılarak çalışmasının talep edildiği, Araçların belli bir bölümünün ihale ... komutanlığı tarafından izin verilmediği, Bilirkişilerce, işin niteliği ve kalan işin kalan sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı hususunun afaki bir şekilde değerlendirildiği, Mahkemenin tüm ...

Teminat süresindeki bakım ve giderler” başlıklı 43 üncü maddesinde “  İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır.