sözleşmeye aykırılık - Arama Sonuçları

İhalelerde ikinci en avantajlı teklif belirlenmesi zorunluluğu.

İhalelerde ikinci en avantajlı teklif belirlenmesi zorunluluğu.

...yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeye davet edilebileceği anlaşılmaktadır. ...açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemiş olmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı...
Devamı
YİGŞ’ne aykırı olarak verilen süre uzatımı ve revize iş programında imzası olmayan yapım denetim görevlisi fiyat farkından doğan kamu zararından sorumlu değildir.

YİGŞ’ne aykırı olarak verilen süre uzatımı ve revize iş programında imzası olmayan yapım denetim görevlisi fiyat farkından doğan kamu zararından sorumlu değildir.

Şartnamede ve sözleşmesinde dikkate alınmayan turizm sezonundaki inşaat yasağına bağlı olarak süre uzatımı verilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı düşünülmektedir. ...yapıldığını, bu idare tarafından düzenlenen yer teslim tutanağında işin yer tesliminin sözleşmeye göre 10.09.2012 tarihinde yapıldığını, ancak Kültür ve Turizm Bakanlığının...
Devamı
Mücbir sebep olarak belirlenecek durumun öngörülemezlik ve önlenemezlik şartlarını birlikte taşıması gerektiği.

Mücbir sebep olarak belirlenecek durumun öngörülemezlik ve önlenemezlik şartlarını birlikte taşıması gerektiği.

... şartlarını birlikte taşıması gerektiğinden 28.06.2013 tarihinde yani davacı firmanın sözleşmeye imza attığı 13.08.2013 tarihinden çok önce ihale konusu cihazın üretici firmasının ... davacının taahhüt ettiği edimi yerine getirmemesi nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından ...
Devamı
4735 Sayılı Kanun’a Göre Mücbir Sebep Halleri

4735 Sayılı Kanun’a Göre Mücbir Sebep Halleri

2015/3455 sayılı kararında, 28.06.2013 tarihinde yani davacı firmanın sözleşmeye imza attığı 13.08.2013 tarihinden çok önce ihale konusu cihazın üretici firmasının... ...değerlendirilerek sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminatın iade edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır, şeklinde karar verilmiştir.
Devamı
2886 sayılı Kanuna göre ihale edilen bir işte Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı.

2886 sayılı Kanuna göre ihale edilen bir işte Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı.

...sinde, (1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğe... ...görüldüğünden, dava konusu ihale işlemine yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Devamı