...rleşen davasında davacı iş sahibi idare; sözleşme konusu işin 29.06.2010 tarihinde teslim edilmesi gerekirken davalı yüklenici tarafından 13.06.2011 tarihinde teslim edildiğini, bu nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin 10.2.1 maddesi uyarınca 1.368.322,55 TL gecikme cezası kesildiğini, ayrıca davalı yüklenicinin geçici kabulde belirtilen...

...yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt ve LPG dağıtım şirketince, ihalesi yapılan petrol... ...sözleşmenin “Fiyat Farkı” başlıklı 14 üncü maddesinde fiyat farkı hesaplanacağı, “Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı” başlıklı 5 inci maddesinin 5.1.1.1 alt maddesinde...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek 2 nci maddesinde; “Yüklenici veya idareler, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle yargılama veya Sayıştay... Bu itirazlar, ilgili idareler tarafından en geç otuz gün içinde Yüksek Fen Kuruluna gönderilir.

...çalışması, 2’nci aracın 2 no.lu hakedişten itibaren çalışmaya başlaması, buna rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması neticesinde oluşan … TL kamu... Temyiz ve karar düzeltme dilekçelerinde sorumlular tarafından; konunun esası ile ilgili olarak; 1 no.lu hakedişe esas dönemde sahada fiilen...

Bunun yanı sıra; İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ...

...yazılı olarak bildirimde bulunması, (d) bendinde yetkili merciler tarafından belgelendirildiğinden, Ayrıca, Belediye tarafından olumsuz hava koşulları mücbir sebep olarak kabul edilmiş olmasının yanında, söz konusu işe ait Sözleşmenin 9.4 maddesinde; “Bu işyerinde (…

...aykırı şekilde düzenlenmiş bir Sözleşme Tasarısı ile işin ihale edilmesinin, ihale ve sözleşmenin uygulanması aşamasında hukuki sorunlara neden olacağı ve teklif vermeye engel... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. tarihinde imzalanan Sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “

Sorumlular tarafından Temyiz Kuruluna iletilen ve … Belediyesi tarafından Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğüne hitaben yazılan 17834958/993 sayılı... Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde; “Sözleşme... ...edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam...