...hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler... EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur.

Sigorta Kooperatifi tarafından 3. ...nın 17/b maddesi gereğince 12/03/2020 tarihinde sözleşmenin feshi ve fesih onayı ile sözleşmenin fesh edilerek kefalet senedinin irat kaydının istendiğini; Erzincan Hazır...

... süresinin İdari Şartname’nin 24’üncü maddesi gereğince 15.03.2021 tarihinde dolduğu, idare tarafından isteklilere teklif sürelerini uzatıp uzatmayacakları sorulmaksızın 31.03.2021 tarihinde ... geçerlilik süresi dolan isteklinin sözleşme imzalamaya zorlanamayacağı dikkate alındığında sözleşmenin imzalanamamış olması sebebiyle isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesinde mevzuata ...

... tamamlayamayan yüklenici, taşeron veya tedarikçilerden kesilmesi gereken cezaların, davacı şirket tarafından hesaplanarak 05.07.2008 tarihli yazı ile davalıya bildirildiğini: cezalar toplamının, 440 ... süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün olduğunu; sözleşmenin 17.

...bulunmayan Kongre ve Balo salonunun verilen 60 günlük süre içerisinde kiracı tarafından kaldırılmaması ve yapılan imalatların sözleşmeye ve şartnameye uygun hale getirilmemesi halinde işe ait sözleşmenin 9’uncu ve 26’ncı maddelerindeki hükümler gereğince sözleşmenin fesih edilmesi gerekmektedir.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ………

İdari şartname ve sözleşmenin yukarıya alınan hükümlerinden de anlaşılacağı üzere süre uzatımı verilebilmesi için, yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

... nin “Diğer Hususlar”ın düzenlendiği 8’inci maddesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından  “ihale konusu personel taşıma hizmetinde kullanılacak araçların plaka listeleri, araç ... yapıldığı görülmüş olup, Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılmayan söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenilemeyeceği dolayısıyla mevzuata aykırı ...

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incelemede, işe ait sözleşme ekinin “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde; “8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.

...niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait sürenin en az gecikilen süre kadar uzatılacağı, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında, idareden kaynaklanan sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde, bu yeni süreye göre yüklenici tarafından revize iş programının hazırlanarak idare onayına sunulması gerektiği, bu süre zarfında onaylı...