...Başkanlığı) 15/02/2022 tarihli ve 346154 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; İdaresi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 21/01/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735... …” İşe ait Sözleşmenin “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde;  “

...sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 28/09/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 17/03/2021 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan “Seferihisar İlçesi İçme Suyu İnşaatı İşi” nde; karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel işler...

B) Süre Uzatım ve Ödenek Aktarma Komisyonu tarafından yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak 137 günlük ek... Söz konusu işe ait sözleşmenin, Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları başlıklı 18.

Aynı Kanun’un “ Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı 22 nci maddesinde; “ Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.

... Uçak Kiralanması ihalesi için 18.9.2015 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, sözleşmenin süresinde ifasını engelleyen bir takım olayların mücbir sebep olarak kabul edilip ... 2016 tarihinde işe başlanılması gerektiği hâlde bu tarihte başlanılmadığı, davacı tarafından idareye başvuru yapılarak, ihale sonrasında ihaleye itiraz edilmesi sebebiyle markette ...

İdare tarafından şikâyet başvurusuna verilen cevapta sözleşmenin uygulanması aşamasında fiyat farkı hesabında kullanılacak katsayılara yönelik olarak düzenlenen tabloda; A2 (Haftalık çalışma saatinin...

...bulunmadığı, idare onayı bulunmayan ve yüklenici tarafından yapıldığı belirlenen sıva imalatı ile ilgili olarak herhangi bir bedel ödenemeyeceği, Bütün bu hüküm ve tespitler birlikte dikkate alındığında, yüklenicinin teklifini işe ait sözleşmenin 6 ncı maddesi hükümleri doğrultusunda verdiği, karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel...

...idareye sunulması gerektiği, bunun temini için de idareler tarafından ihale dokümanları arasında yer alan uygulama projeleri ile bunlara dayalı olan mahal listelerinin, varsa teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile uyumlu olarak hazırlanmasının mevzuatı gereği olduğu, Sözleşmenin 8 inci maddesinde, anahtar teslimi götürü bedel...

...münhasıran Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından, söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsadığının belirtilmesi karşısında, 4734 sayılı Kanun'un 3/i maddesi kapsamında yapılan bir ihale sonucu imzalanan sözleşmenin 4735 sayılı Kanun'a tabi olmayacağı...

...teklif verildiği, idare tarafından yaklaşık maliyetin de öğün başı fiyat ortalaması ile “1927” öğün sayısı çarpılarak hesaplandığı, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yemek öğün sayısında idare tarafından iş artışı/iş eksilişi yapabileceği de görüldüğünden başvuru sahibinin söz konusu iddiası bu yönüyle de uygun bulunmamıştır...