... sözleşmesinin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında hakediş ödemelerinin yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere en geç otuz gün içinde onaylandıktan ... olarak hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş programına uygun yapılan imalatlara sözleşmenin 14 üncü maddesine istinaden fiyat farkı hesaplanması gerektiği, Değerlendirilmektedir ...

...yüklenici tarafından noter taahhütnamesi verildiği, buna istinaden İdaresince Sözleşmenin 23.3 üncü maddesine ve Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine istinaden yer tesliminden 5 gün sonraki 12.01.2019 tarihi ile inşaat teknikeri personel taahhütnamesinin verildiği 31.05.2019 tarihi arasında geçen 139 gün için Sözleşmenin...

... Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 8’inci maddesinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından  “ihale konusu personel taşıma hizmetinde kullanılacak araçların plaka listeleri, araç ... yapıldığı görülmüş olup, Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılmayan söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenilemeyeceği anlaşıldığından başvuru ...

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. (3) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır.

...nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının davacı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt belirtilmeden imzalandığı gibi sözleşmenin 14.1.

Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz” hükmü yer almaktadır. Yüklenici ile İdare arasında imzalanan Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı başlıklı 10 uncu maddesinde; malın ... tarafından uygun görülmüş olup; ..

ile sözleşmenin 29/7/2010 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 2/8/2010 tarihinde yapıldığı, işin ... tarafından 2/11/2010 tarihli ve 317 sayılı yazı ekinde İnşaat Mühendisi Nurengin ÖREM tarafından imza altına alınan ve kar yağışı nedeniyle şehitlik mevkiine ulaşılamadığı, coğrafi ...

... düzelterek onaylama” hakkını öne sürüp idare lehine düzelterek onaylama uygulamasının sözleşmenin tabi olduğu mevzuata uygun olmadığı, Diğer taraftan, işin yürütülmesi sırasında ... yüklenici tarafından revize bir iş programı hazırlanıp idaresine sunulması ve idare tarafından de yine sözleşme ve eki ilgili hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar ile süresinde bu ...

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :Davacı tarafından, hakedişlerin zamanında ödenmediği, bu nedenle ekonomik olarak zor duruma düşmesine... Öte yandan, 18/10/2010 tarihinde taraflar arasında akdedilen Sözleşmenin 25.1. Dosya incelendiğinde, 18/10/2010 tarihinde taraflar arasında akdedilen Sözleşmenin 9.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 2016/272880 ihale kayıt numaralı söz konusu işe ait sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde ise; “9.1. Belediyesi tarafından ihale edilen “..