İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;  “ Enerji talebi sözleşme aşamasına kadar getirilecektir.

...na göre 21/12/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Bartın Sağlıklı Yaşam Merkezi” işinde... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Sözleşmenin “Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinin “20.1.

...Yapım İşi ’nde; 420 gün olan işin süresinin yüklenicinin talebiyle 350 gün olarak değiştirilip değiştirilemeyeceği... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinde; “…

İşe ait sözleşmenin “Teknik personel bulundurulması”   Yüklenicinin görüş ve talebi; Sözleşmesine göre istenen inşaat teknikeri taahhütnamesi...

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle... İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1.

Davacı, asıl davasında diğer alacak talebinin yanında sözleşme ve proje dışı imalâtlar yapıldığı... Sözleşmenin ekleri başlıklı 9.

Davacının adi ortaklık şeklinde sözleşmeyi imzaladığı hususu nazara alınarak adi ortaklığı oluşturan ... ...dilekçesi ile işin tasfiye edilmesinin istenildiği, davacının talebine istinaden sözleşmenin 15.04.2016 tarihli ve 1498...

...davacının mücbir sebep hâlleri dışında süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle 4734 sayılı Kamu ihale... ...artışlarını gerekçe göstererek sözleşmenin imzalanmaması talebinde bulunduğu ve iddiasını destekler herhangi bir belge...

...göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...bitim tarihinin tespit edilmesine, Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş...