DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında Dört Adet İki Hasta Taşıyabilen Ambulans Uçak Kiralanması Hizmet Alımı sözleşmesi imzalandığını ve imza tarihinden yüz elli gün içinde işe başlanması gerektiğinin belirlendiğini, uçağın kiralanması için görüşülen firmanın sebep göstermeksizin uçağı başkasına...

ifadelerine yer vermesi 18.08.2019 tarihinden önce yapılmış bir ihale olsa dahi mevzuatta herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen iş eksilişinde fiyatların nasıl tespit edileceğine ilişkin bir belirsizliğin olmadığını açık bir biçimde ortaya koymakta ve vazgeçilen imalatlar nedeniyle sözleşme bedelinde yapılması gereken kesinti...

Dosyanın incelenmesinden, sözleşmeye göre işin bitim süresinin, iş yeri teslim tarihinden itibaren 370 gün olduğu, yer tesliminin ardından şirket tarafından şantiye kurulumu tamamlanarak işe başlandığı esnada Karayolları Genel...

İşe ait sözleşmenin “ İşe başlama ve bitirme tarihi ” başlıklı 9 uncu maddesinde; “

... 2015 ayı hak ediş ödemesinin en geç 30.11.2015 tarihinde ödenmesi gerekirken, 07.12.2015 tarihinde ödendiği, 7 gün gecikmeli ödendiği, davacı tarafından talep edilen sözleşme gereği ... 039;nin davalı yasal defter kayıtlarında olmadığı, davalının davacıya 28.710,00 TL sözleşme kapsamında borçlu olduğu belirtilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin 30.07.2024 tarihinde yapıldığı ve 11 isteklinin teklif verdiği, 07.08.2024 tarihli ihale komisyonu...   Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 16’ncı maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca;     Bu kapsamda Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde,