Somut uyuşmazlıkta da, sigorta sözleşmesinde poliçenin bitiş tarihi, zeyilnamelerle 14.12.2006 tarihine kadar uzatılmıştır. Somut uyuşmazlıkta da sigorta sözleşmesinde poliçenin bitiş tarihi, zeyilnamelerle 14.12.2006 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

... malzeme ihalesinin davacı üzerinde kaldığı, taraflar arasında 23.09.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, davacı tarafından numunenin 16.10.2008 tarihinde idareye teslim edildiği ... şirket temsilci huzurunda numunelerin tekrar değerlendirilmesinin talep edildiği; 25.12.2008 tarihinde şirket temsilcisi hazır olmaksızın yapılan muayenede de malzemenin kabulünün teknik ...

tarihinde yapılmış ve yüklenici firma ile 16.04.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 04.11.2013 tarihinde ise, YİGŞ’nin yukarıda belirtilen esasları dâhilinde keşifte yer almayan ve yapılması zaruri görülen S-15A poz numaralı “Prefabrik Beton Parke...

Bir başka deyişle, sözleşmenin bu maddesinde, sözleşme yılı fiyatı tespit edilemeyen bir iş kaleminin uygulama ayı piyasa rayici tespiti yapıldıktan sonra söz konusu fiyatın Pn katsayısına bölünmek suretiyle ihale tarihi fiyatlarına çekilmesi gerekliliği belirtilmiştir.

...miktarında azalma olacağı, yüklenicinin iddia ettiği şekilde herhangi bir iş artışı olmadığı, ayrıca sözleşme kapsamındaki 25 nolu şafttan 24 nolu şaftta doğru devam etmekte olan ve bu noktada sonlanması istenen imalatların da 24.02.2021 tarihi itibariyle tamamlanamadığı düşüncesiyle süre uzatımı verilmesinin uygun görülmediğine, İlişkin...

Daire Başkanlığı)’nın 26/03/2021 tarih ve 10698 sayılı yazısında özetle; idaresi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 10/05/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 06/06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “..

arasında 18.09.2008 tarihinde sözleşmesi imzalanan … bedelli … Binası Yapımı işinde, hakediş ekleri ve SGK hizmet dökümlerinin incelenmesi sonucu; çalıştırılması taahhüt edilen teknik personellerin adı geçen işlerde çalıştırılmadığı gerekçesiyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış olup … tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış ve … tarihinde yer teslimi yapılmıştır.