... başvurularının olmaması halinde imalata uygun iklimde işe başlanarak sözleşmesinin süresinde ifa edileceği değerlendirilmesinin yapıldığı, yüklenicinin ... havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devrenin bitiminden itibaren 28 gün süre uzatımı talep ettiği görülmüştür ...

...Mahalleleri Sanat Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen... ...olarak yapılan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde... Ancak işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik...

... sorumluluğu kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet süresinin bitiminde idarenin demirbaşlarının sağlam ve çalışır vaziyette idareye ... kalacağı sonucunun doğduğu, Diğer yandan, yüklenicinin sözleşme koşullarına uygun davranma yükümlülüğü içerisinde kamunun ... kaynaklanan kusuruna bağlanmadığı, bu durumda işin ifası süresince yüklenicinin kusuru olmaksızın bozulan idare demirbaşının tamir ...

...katsayısının 0,84 olarak dikkate alındığı, Teknik Şartnamesi’nde kiralık olarak çalıştırılacak araçların hafta sonu ve bayram tatilleri dahil sözleşme süresince idarede kalacağı, aracın mesai bitiminde idare tarafından görevlendirilmiş personel tarafından uygun bir park yerine çekileceği görülmekte olup ihaleye ait ihale dokümanı kapsamında...

...konuda alınan yargı kararları çerçevesinde işçilere karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerden idarenin ve yüklenicinin... ...tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye...

... üzerine de dava konusu işlemin tesis edildiği; Davacı şirketin süresi içerisinde malı teslim etmediği hususunun sabit olduğu, verilen ... sözleşme gereklerini yerine getirmediği ve buna uygun olarak sözleşmesinin feshedildiği, fesih sonrasında da usule uygun olarak ... sürede de malın teslim edilmediği ve ayrıca bu sürelerin bitimi sonrasında tekrardan 10 gün süre talep edildiği, dolayısıyla 10 ...

...yılda en az bir defa yapılır, ancak tespit programlarının süresi beş yıldan fazla olamaz. ...sözleşmenin bitiminden sonra kullanımın devam etmesi hâlinde, varsa sözleşme veya resmî senetteki hükme göre işlem yapılır...

Bununla birlikte, işe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; 9.1. ...tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği yönündedir. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik...

… yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “.. ...ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde... Ancak işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik...