KARAR : Dava, eser sözleşmesinin gecikmeli olarak ifası sebebiyle yapılan gecikme cezasının kaldırılarak ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “ Projelerin uygulanması” başlıklı 12 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında, “ 

Davalı vekili, müvekkiline husumet düşmeyeceğini, sigorta sözleşmesini Umman’da mukim...

Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır.

...farkı hesabına katılmadığı, bahse konu katsayının sıfır olarak belirlenmesinden dolayı sözleşmenin yürütülmesi aşamasında fiyat farkının sağlıklı bir şekilde hesaplanamayacağı...

Sözleşme eki YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “(

Sözleşmenin 24/3-4-5. 2-Davalı vekilinin diğer temyiz itirazları ile ilgili olarak; yanlar arasında imzalanan 04.07.2006 tarihli sözleşmenin 24/1.

Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır.