İşe ait sözleşmenin; “ ...tanımı ile ilgili olarak; “İş programı: Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık...

İşe ait Sözleşme’nin “ İşin ve işyerinin korunması ve sigortalanması ” başlıklı 17 nci maddesinde “ 1. Teminat süresindeki bakım ve giderler” başlıklı 43 üncü maddesinde “ 

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. ...verilmiş, verilen karar taraf vekilleri tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...betonarme betonunun dökülmesi, sıkıştırılması, priz süresince sulanması, betona geçirimsizlik için katkı maddesi...

...incelendiğinde; İşin yer tesliminin, 01/02/2019 tarihinde yapıldığı, süresinin 985 gün ve ilk iş bitim tarihinin 13/10/2021 olduğu... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 28 inci maddesinde; “28.1.

...göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin...

İşe ait sözleşmenin “Teknik personel bulundurulması”   ...Sözleşmesine göre istenen inşaat teknikeri taahhütnamesi yerine süresi içerisinde verdiği diplomasının yeterli olduğu, şahıs...

18 KDV = 2.124.000,00 TL olduğunu; bu miktarın ‰5 tutarının ise günlük 1.062,00 TL olduğunu; sözleşmenin 18. ...ile davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak...

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16. ...teklif alındığı, bahse konu araçların 7/24 esaslı olarak iş süresince idareye teslim edileceği ve yüklenici tarafından ihale...

Okulu Yapımı konulu sözleşmede işin yapıldığı ve bedelin ödendiği hususunda bir ihtilâf bulunmamaktadır. maddede öngörülen 12 aylık teminat süresi 14.11.1995 tarihinde dolmuştur.