Dava; davacı şirketin 06.12.2007 tarih ve 26722 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.
sözleşme eki - Arama Sonuçları
DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında Dört Adet İki Hasta Taşıyabilen Ambulans Uçak Kiralanması Hizmet Alımı sözleşmesi imzalandığını ve imza tarihinden yüz elli gün içinde işe başlanması gerektiğinin belirlendiğini...
maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden, sözleşmeyi süresinde imzalamaması nedeniyle 4734 sayılı Kanun'un 58.
Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.” Denilmiştir. birim fiyat tarifi , iş artışı , sözleşme bedeli , teklif fiyat , Yeni birim fiyat yüklenimindeki ...
10 yıllık zamanaşımı süresi , hak düşürücü süre , kamu ihale sözleşmeleri kanunu , zamanaşımı süresi maddesindeki 5 yıllık ve 125.
fesih , mal alımı , sözleşmeye aykırı , teknik şartnameye aykırılık , teminat gelir , teminat irat , Tıbbi cihaz alımı , yasaklama
Yüklenici kusuru ile kullanılmayan ödenek ile idare kusuru veya mücbir sebep nedeniyle kullanılmayan ödenek ayrımının dikkatle yapılması gerekir. Kamu ihale sözleşme uygulamalarında, son yapılan değişikliklerle birlikte, sözleşmelerin önemli bir kısmında fiyat farkı hesabı yapılmaktadır.
...taleplere göre kuruşlandırılmasının sağlanmasından sonra ilgili idareden yazışmalar, hakedişler, sözleşme ve ekleri ile birlikte tüm ihale evraklarının temin edilip yeniden oluşturulacak konusunda uzman teknik bilirkişi kurulundan gerekirse keşif de yapılmak sureti rapor alınarak davacının açıkladığı tüm taleplerinin incelenerek sonuçlarına...
Yüklenicinin malı sözleşmede yazan teslim süresinden önce teslim ettiği için fiyat farkı hesaplanmaması, Esaslar’daki 180 günden sonrası için meydana gelen maliyet değişimlerinin yükleniciye yansıtılması şeklindeki kurgunun doğal sonucudur.
...tarafından ödeneceği, j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı, k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, m) İşin süresinden önce bitirilmesinde...