İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ..

...dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları... ...yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir… ” ...başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.

Denetçi sorgusunda, idare ile yüklenici arasında sözleşmesi … tarihinde imzalanan ... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde; “Bu ... bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır. ...

...ve … sayılı Genel Müdürlük onayı ile Yüklenicinin kusuru dışında harcanmayan … TL tutarındaki ödeneğin 2019 yılına... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde iş programı, “ İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı ödeneğinden fazla ödenek temin edildiği halde; …

maddesi yönünden de incelenmiştir. Söz konusu hesap ve işlemler dışında kalan diğer işlem ve faaliyetler düzenlilik denetimi... #039;Yargı'  başlıklı üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak...

... isteklinin kendi malı olan araçlara ilişkin belgelerin ise sözleşme imzalanmasından önce idareye sunulacağı açıkça belirtildiğinden ... olduğuna ilişkin belge sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmadığı, bu kapsamda dava konusu işlemin hukuka uygun olarak tesis edildiği savunulmuştur. ...

... 04.04.2014 tarihine kadar işlenmiş 21 günlük süre için sözleşme bedelinin %0,5 oranında gecikme cezası hesaplanıp bu ... sonra kalan miktara KDV eklenerek bulunacak gecikme cezası dışında kalan hak edilen bedelden, kanıtlanan 404.808,00 TL ... değerlendirme ile gecikme cezasını eksik hesaplayan bilirkişi raporuna itibar edilerek kısmen kabul kararı verilmesi doğru ...

(4) İş programında, resmi tatil günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise, iklim şartlarından dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin çalışarak geçirileceği göz önünde tutulur.