1) 12 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme...

İstemin Özeti :Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce verilen 27.12.2012 tarih ve E:2012/3423, K:2012/4137 sayılı kararın; davacının ihale konusu işin yapılacağı mevsim şartlarını öngörerek ihale sözleşmesini imzaladığı, işin ifasını taahhüdüne uygun olarak yerine getirmediği, uyuşmazlık konusu...

Sözleşmenin 24/3-4-5. ... 3-Davacının temyiz itirazlarına gelince; sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 12/3.

...ve belgeler incelendiğinde; Sözleşmenin 24/03/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 31/03/2021 tarihinde yapıldığı ve iş bitim tarihinin 30/03/2022 olarak belirlendiği, 05/05/2021 tarihinden 03/12/2021 tarihine kadar 7 adet... ... İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi...

...sözleşmenin 9 uncu maddesinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan devresinin 01/12-15/04 tarihleri arasında kalan 135 gün olduğu, sözleşmenin “fiyat farkı hesabı” başlığı altında 2 nci fıkranın yer aldığı, bu... ... ...yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir…” İşin ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan işe ait sözleşme eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar...

... giderilerek bilgi verilmesinin istendiği, davacının ise 26/12/2011 tarihli dilekçeyle, dilekçe ekine koymuş olduğu tutanaklar doğrultusunda ... Müdürlüğü arasında imzalanan 28/08/2009 tarih ve 13505 sayılı sözleşmenin, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48.

Yine aynı belgelerden bir kısım hat devir sözleşmesinin bir bedel karşılığında olduğu ve bu değişikliğin... ... ...kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Erzincan İdare Mahkemesine (E.2017/47, E.2017/92, E.2017/120, E.2017/129, E.2017/132, E.2017/134, E.2017/135, E.2017/140, E.2017/142, E.2017/143, E.2017/144, E.2017...

...davacıya tebliğ olunduğu, bilirkişi kurulundan alınan raporda davacının belirtmiş olduğu durumların 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10 maddesinde sayılan mücbir sebepler arasında sayılamayacağı, davacının... ... Bu husus 6098 sayılı TBK'nın 125/son maddesindeki düzenlemeden kaynaklanmıştır.

2-)Taraflar arasında imzalanan 08.12.2010 tarihli sözleşmenin 9.1. ... ... montaj sahasının davalı-karşı davacı iş sahibi tarafından sözleşmede belirtilen iş teslim süresinin çok ötesinde bir ... karşılıklı hatalarından kaynaklandığı, işin toplam bedelinin 183.400,00 USD olduğu ve gecikme sebebiyle en yüksek ceza %10 oranında olabileceğine ...